ДОГОВОР
(указывается место и дата подписания договора)
(Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Поставщик» и (Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Покупатель» а вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
- Поставщик обязуется поставить Покупателю пиломатериал (наименование) код по ОКПД (код) указанный в Приложении № 1 (далее — Товар), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
- Количество Товара (размер) куб. м.
- Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
- Поставщик обязуется поставить Товар (выбрать нужное) в срок до (дата) г. (если Товар передается единовременно).
- Поставка Товара осуществляется путем его (выбрать нужное) доставки Поставщиком. Доставка Товара осуществляется (автомобильным, железнодорожным и т.д.) транспортом, следующим перевозчиком (наименование транспортной компании).
- Товар должен быть затарен (упакован) (выбрать нужное) в соответствии с требованиями (ГОСТ, ТУ) (если к таре (упаковке) установлены обязательные требования).
- Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
- Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении (передаче) Покупателю (получателю).
- Право собственности на Товар переходит к Покупателю после уплаты в полном размере суммы по Договору (п. 3.1 Договора).
- Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (получателю).
- Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него, указанные в Спецификации (Приложение N 1).
- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
- Сумма Договора включает (выбрать нужное)
- цену Товара и стоимость доставки (если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара).
- При этом цена Товара составляет (стоимость) руб., в том числе НДС (сумма) руб.
- Стоимость доставки составляет (сумма) руб., в том числе НДС (сумма) руб.
- Сумма Договора уплачивается в следующем порядке:
- (сумма) процентов Суммы Договора (п. 3.1 Договора), что составляет (сумма) руб., в том числе НДС (сумма) руб., до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю (авансом) — не позднее (количество) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора, (сумма) процентов Суммы Договора (п. 3.1 Договора), что составляет (сумма) руб., в том числе НДС (сумма) руб., после передачи Товара Покупателю, — не позднее (количество) дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.
- Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
- Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.
- Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
- Сумма Договора включает (выбрать нужное)
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
- За нарушение сроков оплаты, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере (количество) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
- За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере (количество) процентов от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 4.3. За нарушение сроков устранения несоответствия Товара (п. 2.8 Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере (количество) процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки.
- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
- Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
- В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение (количество) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
- Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более (срок), то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
- Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
- В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.
- Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
- К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных лицом, которое направило их. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
- Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение (количество) рабочих дней со дня получения претензии.
- В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор в соответствии со ст. 35 АПК РФ передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение (количество) с даты его заключения.
- Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
- Если иное не предусмотрено Договором, извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее — сообщения) Стороны могут направлять по факсу, электронной почте или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
- Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).
- К Договору прилагается Спецификация (Приложение N 1)
- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Далее прописываются адреса и реквизиты сторон. Договор подписывается обеими сторонами, заверяется печатями.
