ДОГОВОР
Указывается дата и место заключения договора
(Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и (Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить проектную документацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте: (название, адрес)
- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
- Общая стоимость работ составляет (сумма) рублей. НДС не облагается.
- Заказчик производит оплату по настоящему Договору в следующем порядке:
- Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере (сумма) рублей, в течение (количество) рабочих дней, после подписания до-говора и выставления счета.
- Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на рас-четный счет «Исполнителя».
- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
- При завершении работ, Подрядчик передает Заказчику комплект документа-ции, в 2-х (двух) экземплярах.
- Заказчик в течение (количество) рабочих дней со дня получения соответствующего Акта приемки-сдачи выполненных работ и проектной документации, обязан предоставить Исполнителю Акт приемки-сдачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата работ.
- В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляет двух сторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
- В случае не предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ, в срок указанный в пункте 3.2. настоящего Договора, результат работ считается принятым Заказчиком, Акт подписанным.
- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
- Выполнить работы в течение (количество) дней после подписания договора и полу-чения исходных данных. По мотивированному отказу принятия работ вносить коррективы и изменения, в сроки не позднее (количество) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа.
- Сроки внесения корректировок в проект по обоснованным возражениям и замечаниям Заказчика, не включаются в сроки выполнения работ и суммируются с общей продолжительностью выполнения работ.
- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
- В случае изменения исходных данных, компенсировать Исполнителю возник-шие в связи с этим дополнительные расходы по изменению результата работ.
- Уплатить Исполнителю установленную стоимость работ в порядке и на усло-виях, предусмотренных п. 2.1, п. 2.2, п.2.3. настоящего Договора.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
- Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств, в соответствии с настоящим Договором.
- За несоблюдение Подрядчиком сроков выполнение работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере (размер) % от договорной стоимости за каждый день просрочки.
- За несоблюдение Заказчиком сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере (размер) % от договорной стоимости за каждый день просрочки.
- Применение штрафных санкций Сторонами, осуществляется только на основа-нии письменной претензии. Каждая из Сторон оставляет за собой право не применять штрафные санкции.
- При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненной работы и/или их причин, не возможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.
- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
- Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если несоблюдение условий Договора явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами. Такие обстоятельства включают, но не ограничиваются: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, военные действия, эпидемии, издания и вступления в силу актов исполнительных и законодательных органов власти, препятствующих исполнению настоящего Договора др. При наступлении указанных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в 5-тидневный срок известить о них в письменной форме другую Сторону, а сроки исполнения по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
- При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующими документами, Исполнитель вправе принять решения о приостановке работ. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, Стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для Сторон иных способов исполнения настоящего Договора.
- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
- Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров, с соблюдением претензионного, до судебного порядка урегулирования спора.
- В случае не достижения согласия споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Подрядчика в соответствии с АПК РФ.
- АВТОРСКИЕ ПРАВА
- Заказчик с момента приемки Проекта и подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ приобретает все права на выполненную Подрядчиком проектную доку-ментацию.
- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
- Все изменения в условия настоящего Договора вносятся только по письмен-ному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями (Приложениями и т.д.) к настоящему Договору.
- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
- После подписания настоящего Договора, любые предшествующие заявления, переписка и иные соглашения по вопросам настоящего Договора становятся не действительными.
- В состав документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки и т.д.) и приложения к настоящему Договору совершенные после подписания Договора.
- Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Далее указываются реквизиты, договор подписывается обеими сторонами.
